| 要旨： |
政府採購法第 6 條第 1 項規定，按機關辦理採購，應以維護公共利益
及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇。本件依據前述
系爭工程契約第 7 條第 2 項及同條第 3 項第 1 款第 4 目約定之
契約精神，被告變更工程權利的行使並非毫無限制，果超出原定之工作範
圍，而要求新增工作項目時，原告並無一切皆得遵照被告變更指示承造額
外工程之義務，準此，被告自應給予原告相當之工期，始符誠信與公平合
理原則。因此原告本於系爭工程契約之約定及承攬法律關係，訴請被告返
還扣罰之違約金 2,012,058 元，及自 95 年 9 月 9 日起至清償日止
，按週年利率百分之 5 計算之利息；訴請被告返還已到期之保固保證金
880,690 元；以及訴請被告遲延給付追加工程款 120 萬元，自 95 年 6
月 15 日起至 95 年 6 月 20 日止，計 6 日，按週年利率百分之 5
計算之利息計 986 元，總計 2,893,734 元，洵屬有據，應予准許。逾
此範圍之請求，則於法不合，為無理由，應予駁回。
裁判法院：福建連江地方法院
（裁判要旨內容由法源資訊撰寫）
|